重庆招标网

（发包公告）玉龙镇2018年春节灯饰工程

## .docx

## .doc

## .rar

## .jpg

## .jpg

## .jpg

1.发包条件

本发包项目玉龙镇2018年春节灯饰工程已由以X发改投【2018】25号文件批准建设，建设资金为业主自筹，发包人为X市X区玉龙镇人民政府。项目现已具备发包条件，现对该项目施工总承包采取公开摇号确定承略发包，特邀请有兴趣的潜在承包商参与抽取。

2.项目概况

2.1工程名称：玉龙镇2018年春节灯饰工程

2.2建设地点： X区玉龙镇

2.3建设内容：对X区玉龙镇政略迎春灯饰的采购、制作、安装等工程内容。具体工程范围和内容以本工程效果图及本工程的工程量清单（详见X财评［2018］82号）略建设内容为准。

2.4工期：4日历天。

3.发包范围：

3.1发包范围：本工程施工图、招标文件（含补遗）及工程量清略有工作内容。具体工程范围和内容以本工程工程效果图及本工程的工程量清单（详见X财评［2018］82号）略建设内容为准。项目工程费用47.68万元。

3.2发包价格

（1）发包人按详见X财评［2018］82号报告为准，并按该资料的建设内容和价格签订承发包建设合同。

（2）本项目发包价详见详见X财评［2018］82号报告确定的发包价：47.68万元（大写： * * * 万 * 仟 * 佰元整）。

（3）工程建设施工总承包费用结算办法如下：

①略批准发布实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB ## 3）。

②略以渝建发【2013】83号文件发布的关于印发《X市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、略以渝建发【2013】85号文件发布的关于印发《X市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）。

③2008年《X市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、2008年《X市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008)、2008年《X市安装工程计价定额》(CQAZDE-2008)、2008年《X市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、2008年《X市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、2008年《X市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)等系列定额，以及相关配套文件。

④X财评（2018 ）37号报告确定的发包价的工程量清单中的工程量，是按照2013年国家建设工程工程量清单计价规范和计量规范、2013年X市建设工程工程量清单计价规则（渝建发【2013】85号)和计量规则（渝建发【2013】83号）规定，实行发包价清单综合单价承包合同。工程在施工建设期间除重大设计变更按程序报批后准予调整的，其它擅自调整或变更设计的结算时不予调整，实行总价包干。

⑤略有材料价格在施工建设期间实际发生价格与详见X财评［2018］82号报告确定的发包价的的价格相比，不论涨跌，结算时均不予调整。

（4）承包商按本发包范围内容、结算及工程款支付的相关规定，自主确定是否参加本项目的承包商确定随机抽取，并应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

4.合格的承包商

4.1承包商抽取保证金

(1)本工程发包要求报名参加抽取的承包商提交保证金：人民币：9000（大写： * 仟元）；

(2)各承包商在随机抽取的规定时间前60分钟内在X市X区公共资源综略大厅统一用POS机刷银联卡交纳抽取保证金，保证金由承包商的法定代表人或授权委托人略卡刷卡交纳。法定代表人交纳保证金，查验本人身份证，收取法定代表人身份证明书、银行基本账户开户许可证复印件(收取加盖单位公章的复印件，查验原件)，如法定代表人授权委托人交纳保证金，查验委托代理人本人身份证，收取法定代表人身份证明书、授权委托书、银行基本账户开户许可证复印件(收取加盖单位公章的复印件，查验原件)。

注：法定代表人身份证明书、授权委托书按本项目发包文件第五章格式填写。

（3）X市X区公共资源综略在承包商抽取保证金递交截止后，向发包人提供潜在承包商提交保证金的名单，潜在承包商提交保证金的名单上的顺序号即为随机抽取承包商时，X市X区公共资略提供的号码球中相对应号码。

(4)保略转帐退回略基本账户上。中标通知书发出后5个工作日内退还开标结果未列入中标候选人的承包商的保证金，项目承包合同签订略门备案，略门备案的承包合同（附电子版）交X市X区公共资源综略存档后5个工作日内退还中标人和未中标候选人的保证金。

(4)如承包商未按要求提交保证金将失去参加随机抽取本项目承包商的资格。

4.2资格审查

本次发包对报名参加随机抽取略资格后审，不接受联合体报名，承包商应满足下列资格条件：

(1) 资质条件： 

略市及道路照明工程专业承包 * 级及以上资质。

注：提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章，查验原件。 

若市外企业参加本工程投标，应按《X市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发[2016]22号文）略。

(2)营业执照：具备有效的企业法人营业执照。

注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章，查验原件。

(3)安全生产条件

具备有效的安全生产许可证。

注：略门颁发有效的安全生产许可证，企业主要负责人（外地施工企业为入渝分支机构技术负责人）、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）须具备略门颁发的安全生产考核合格证书（须提供有效的安全生产许可证副本、“三类人员”安全生产考核合格证书复印件）。

5.发包日程安排及其他

5.略于2018年#月#日起在X市X区公共资略（www.cqdzjyzx.cn）和重略(http:/ *** )上发布。

5.略发布之日起，各承包商应当随时关注X市X区公共资略（www.cqdzjyzx.cn）和重略(http:/ *** )所发布的与该项目发包有关的各项资料，各承包商不管下载与否都略知晓该略事宜。

5.3承包商报名及截止时间

承包商报名时间：2018年#月#日15时00分至2018年#月#日16时00分（X时间），承包商报名截止时间：2018年#月#日16时00分（X时间），报名地点：X市X区公共资源综略大厅（略大楼东楼一层），逾期报名发包人不予受理。

5.4 潜在承包商代表在按规定提交抽取保证金后，略代理机构递交法定代表人身份证明书及授权委托书（如法定代表人参加的，不用递交授权委托书）、资格审查资料，递交文件时，报名的承包商须向代理机构支付资料使用费用，每个承包商300 元，否则发包人和代理机构拒绝接收其报名资料。

5.5随机抽取承包商时间和地点

随机抽取承包商时间：同报名截止时间，随机抽取承包商地点：X市X区公共资源综略（略大楼东楼一层，具体见大厅显示屏）。

5.6中标人在领取中标通知书前按中标价的2.0‰一次性向X市X区公共资略缴纳建设工程综合交易服务费。

6.履约担保

（1）担保形式：银行转账或汇款；（2）担保金额：中标金额的10%；（3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书后10日内按发包人竞争性比选文件及合同要求向发包人提交上述履约担保，若未按时提交，则视为中标人违约。发包人有权取消其中标资格；（4）退还方式：略完工并经验收合格后10略退还。

7.工程款支付

本项目不支付预付款和材料设备备料款以及进度款，工程完工并经预验收合格、工程决算和审计完成后1年内付清。承包人须开具相应金额的建安增值税专用发票。

8.随机抽取具体流程

（1）发包人宣布抽取会开始，宣读发包人、报名参加抽取的承包商名单，略门和其他到会人员。

（2）承包商的法定代表人或委托代理人须出席开标会，开标时核验参加开标会议的承包商法定代表人本人身份证及法定代表人身份证明书，如法定代表人的委托代理人参会，则核验委托代理人的本人身份证和授权委托书及法定代表人身份证明书，以确认其身份合法有效。承包商参会代表未按时到会、或资料不满足相关要求将被取消其参加随机抽取的资格。

（3）由发包人、承包商、监督人员和公略工作略向发包人提供保证金提交承包商略签字（即确认：潜在承包商递交抽取保证金的顺序号即为随机抽取承包商时X市X区公共资略提供的号码球中相对应号码）。

（4）由发包人按前述第4条“合格的承包商”的相关规定对报名参加随机抽取略资格审查，并确定符合资格的承包商。

（5）发包人从X市X区公共资略提供的号码球中，随机抽出一组与参加随机抽取的合格的承包商号码相对应和数量相等的号码球投入摇号机内。

（6）发包人代表公开随机抽取3个号码球，抽略对应的承包商按前后顺序即为第一、第二、第三中标候选人。抽签结果经发包人、承包商、监督人员和公略工作人员书面签字确认后由发包人确定中标候选人。

 

9.联系方式

发包人：X市X区玉龙镇人民政府      代理机构： X方略有限公司          

联系地址：X市X区玉龙镇            联系地址：略新区X西路18号1幢15-1  

联系人：何先生                          联系人：蒲老师                      

联系电话： ##                   联系电话: ##

2018年 2 月2日                       2018年 2月2日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设工程施工合同

 

 

工程名称：  

 

 

发包人：

 

承包人：

 

 

 

 

开工日期：2018年  月   日

竣工日期：2018年#月#日

签订日期：2018年  月   日

 

签订地点：

 

 

 

 

 

略分

 

合同协议书

 

X市X区玉龙镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施玉龙镇2018年春节灯饰工程（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书及补充文件

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）招标文件、投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）

（8）工程量清单

（9）履约担保

（10）经双方认可的其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确略，以本合同约定次序在先者为准。

2. 工程概况

工程名称：玉龙镇2018年春节灯饰工程工程地点：X区玉龙镇

工程规模：            

承包范围：施工设计图范围，详见工程量清单。

3. 合同价款

（1） 签约合同价：人民币（大写）         正（￥        元）。其中安全文明施工费用：暂定金额人民币（大写）      元（￥      万元）。

4. 承包人项目经理：     ，略代表：          。

5. 工程质量符合：        。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为: 4日历天。（具体以发包人审批的时间为准，其分期、分部节点工期和总工期必须满足区政府及发包人下达的工期目标。有节点工期的详见专用条款，可在专用条款中具体约定）

9. 本协议书一式 * 份，其中正本 * 份，双方各执 * 份，副本 * 份，双方各执   * 份，具有同等法律效力，正本和副本均具有同等的法律效力。

10. 合同未尽事宜，略签订补充协议。补充协议是略分。

11. 合同订立地点：       

12. 本合同双方其他约定：      /               

 

 

发包人 ： X市X区玉龙镇人民政府        承包人：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人 （或授权委托人）：           法定代表人 （或授权委托人）：

略在地：                           略在地：

电 话 ：                               电 话 ：

传 真 ：                               传 真 ：

地 址：                                地 址：

略：                             略：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略分  通用合同条款

　通用合同条款直接采用中华人民共略联合制定的《建设工程施工合同》（GF- ## ）示范文本第二章《通用合同条款》。专用条款中约定事项按略，略分按照略。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：X市X区玉龙镇人民政府

1.1.2.3  承包人：              

1.1.2.4  略代表：             

1.1.2.5  承包人项目经理：       

1.1.2.6  监理人：                 

1.1.2.7  总监理工程师：           

1.1.2.9 设计人：                   

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：按本合同通用条款

1.1.3.3  临时工程：按本合同通用条款

1.1.3.4  单位工程：按本合同通用条款

1.1.3.10  永久占地：/

1.1.3.11  临时占地：由承略实际情况决定，如果有，发生的费用略承担。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：  2年  

1.2  合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书及补充文件

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）招标文件、投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）

（8）工程量清单

（9）履约担保

（10）经双方认可的其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本略分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确略，以本合同约定次序在先者为准。

1.3  合同生效的条件

  双方签字盖章后。

1.4  图纸和承包人文件

1.4.1  发包人提供图纸的期限、数量：开工前十天向承包人提供图纸两套。

1.4.2  承包人提供的文件范围：除通用条款要求外，还包括投标文件的电子文件、施工组织设计和进度计划文件（含电子文档）等。

承包人提供文件的期限、数量：

（1）合同签订后  / 天内提供，否则由承包人承担因此而造成的各项损失，并承担违约金  /  万元。

（2）承包人收到发包人提供的施工图及设计技术交底后 /   天内提供优化后的施工组织设计和进度计划（含电子文档），否则发包人有权在收到上述文件后再支付进度款，并由承包人承担由此而造成的各项损失。

（3）每月进度计划在当月  日前完成并送监理人、略代表，送交工程进度报表一式  份。

1.4.3  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前 /   天。

1.5  联络

1.5.1  联络送达的期限：与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定以及相关各类文件等在正式签发后  /  天内送达有关接收人，并办理签收手续。

2.  发包人义务

2.1 按略

2.2 略地

发包略地和有关资料的时间：

（1）略地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。                           

（2）略需的水、略地的时间、地点和供应要求：由发包方负责。

（3）略地与公共道路的通道开通时间和要求：由发包方负责。                         

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间： 工程开工前提供。                            

（5）由发包人略需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后，承发包人按规定略门缴清各自应缴纳的费用，承包人应积极配合发包人及时办理相关施工许可证手续。   

（6）水准点与座标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（7）图纸会审和设计交底时间： 施工图提交后  5 日内。

（8）略地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由承包人负责   

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包略使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人书面同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程造价价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

3.1.2  监理人的职责：监理人按照与发包人签订的《监理合同》对工程质量、工程进度、工程投资、略控制，对合略管理略的协调。工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。代表发包人对工程质量、进度、略控制，对合略管理，对安全生产、文明施工、环略监督，略协调，详见发包人与监理人签订的监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人报发包人认可后对略罚，并略理。

（1）略为不规范，略监理人员提出后在限期内仍不整改的；

（2）略为不规范，略监理人员提出后在限期内仍不整改的；

略罚办法在承略后，经发包人、监理人和承包人协商、共同确略。（略罚细则）

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1 项目经理：    。

4.1.2 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

（1）略后 /  天内应按合同文件要求向发包人、监理人、跟踪审核单位、勘察设计单位略地   /  平方米。

（2） 承包人为他人提供便利条件可能略理方法：由承包人承担，略发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.3 工程的维护和照管

交工验收前工程的维护和照管费用由承包人承担，略发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.4 其他义务

（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及X市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《X市房屋建筑和市政基础略文明施工标准》（渝建发〔2018年#月#号）略工程安全生产、文明施工和环境保护。

（2）略产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，略《X市人民政略区易略密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，略发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按略，发包人有权按照市政府令第164号略责任追究。

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间略有照明、围栏设施，略安全保卫。

（4）负略地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树略用市政设施（道路、桥梁、略等）等的保护工作。

（5）按X市政略门（包括建设、市政、公安、消防、交通、略门）的规定略需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

（6）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。

（7） 负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。            

（8）略停电影响延误工期，略连续停电48小时内，略预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。略连续停水48小时内，略租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，由此产生的费用由承包人承担。

（9）其他约定：

1、如承包人在实际施工过程中有涉及到施工交叉或两个标段相碰口的，交叉配合费以及可能的风险索赔等费用已进入本合同价款内。略支付。

4.2 履约保证金

（1）担保金额及形式：按发包金额的10%略转账或汇款的形式；

（2）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书后5日内按要求向发包人提交上述履约担保，若未按时提交，则视为中标人违约，发包人有权取消其中标资格；

（3）退还方式：略完工并经验收合格后5略退还。

4.3 分包：本项目不允许分包

4.4结算办法

4.4.1本工程结算办法：

(1)、本工程结算办法：

①略批准发布实施国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB ## 3）。

②略以渝建发【2013】83号文件发布的关于印发《X市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、略以渝建发【2013】85号文件发布的关于印发《X市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）。

③2008年《X市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、2008年《X市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008)、2008年《X市安装工程计价定额》(CQAZDE-2008)、2008年《X市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、2008年《X市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）、2008年《X市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)等系列定额，以及相关配套文件。

④X财评（2018 ）37 号报告确定的发包价的工程量清单中的工程量，是按照2013年国家建设工程工程量清单计价规范和计量规范、2013年X市建设工程工程量清单计价规则（渝建发【2013】85号)和计量规则（渝建发【2013】83号）规定，实行发包价清单综合单价承包合同。工程在施工建设期间除重大设计变更按程序报批后准予调整的，其它擅自调整或变更设计的结算时不予调整，实行总价包干。

⑤略有材料价格在施工建设期间实际发生价格与X

 

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程由承包人采购的主要材料及设备。略采用的材料符合国家、行业略规范和标准的规定，并满足施工图的材料说明要求。所有材料和设备必须符合设计要求，验收标准及政府有关规定，乙方施工的主要材料和设备由乙方负责送检，材料的送检抽样必略进行，且由甲略监督，送检合格后方能使用，检测费由乙方承担。

5.1.2  承包人报送监理人审批的时间： 建设项目动工后，若存在材料（设备）须核质核价的，则项目承包人应根据工程进度计划，在材料（设备）使用前14日报送核价申请单，该核价申请单应载明需核质核价材料（设备）的数量、质量、规格、略位、使用时间等关键要素，并同时提供材料（设备）样品、图片及说明，项目发包人于收到核价申请单后7日内审核完毕并确认；略的大宗材料（设备），则项目承包人应提前30日提交核价申请单，项目发包人于收到核价申请单后15日内审核完毕并确认。项目承包人应将核价申请单同时提供给监理单位、跟踪审计单位。     

5.1.3特别事项：如遇材料选定使用及施工工艺与图纸不符或图纸未说明，由发包方、承包方、设计方三方共同协商确定，原则上承包方应听从发包方及设计方的要求，最终解释权归发包方。暂定价材料由甲方认质认价。

5.2  发包人提供的材料和工程设备： 无    

5.2.1  材料的名称、规格、数量和价格：无  

材料的交货方式、地点和日期：  无  

工程设备的名称、规格、数量和价格： 无  

工程设备的交货方式、地点和日期：    无

5.2.2材料和工程设备的接收、运输与保管：无

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  承包人承担修建临时设施费用的范围：略临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。

临时占地的申请：如有需要，略办理。

临时占地相关费用：  如有需要，略承担。  

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：不提供。

7.  交通运输

7.1  略外设施

略权、略外设施权的办理人：  发包人、承包人共同协调  

7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人         

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担

7.3 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：   承包人承担

8.  测量放线

8.1  略

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：               

略的测设：由承包人负责。

报监理人审略资料的期限：发出开工通知后     天。

8.3  基准资料错误的责任：按略。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

    9.1.1  发包人应按照《X市建设工程安全生产监督管理办法》、《X市房屋建筑和市政基础略文明施工标准》等相关略好发包人的施工安全责任。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前 5 天前。

9.2.2  承包人必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依略好工程安全生产责任。如果造成安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

1、略令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》略，并最新略。

2、承包人必须保证本略的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费均按合格标准支付。

3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。

4、承包人应负责自身施工安全，如因承包人原因发生安全责任事故，责任略承担。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包略承担相应费用。

9.3.2 略地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人略安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。

9.4 环境保护：按略。

9.4.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》、《X市房屋建筑和市政基础略文明施工标准》等相关略好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，罚款等费用由承包人承担。

9.4.2承包人需办理略地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，略承担其费用。

9.4.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

9.4.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和X相关规定。略内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工略大小便。略地清。

9.4.5承包人的施工略前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

9.4.6承包人在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市略门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等，由此产生的工期延误及费用索赔等将不获批准。

9.4.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

9.4.8略的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

9.4.9按规定做好施工略地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

10.  开工和竣工

    开工时间：   2018年  月  日  

    竣工时间：   2018年#月#日      

10.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），略门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔。

10.2  承包人的工期延误

10.2.1逾期竣工违约金的计算方法：

10.2.2除不可抗力外，因承包人原因致使节点工期和总进度达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约。没收其履略罚5万元罚款，造成的一切经济损失由承包人负责。

10.2.3因承包人原因造成工期延误，发包人有权终止合同，并赔偿发包人一切经济损失。

11.  暂停施工

11.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。

11.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求费用索赔。

12.  工程质量

12.1  工程质量要求：达到国家、行业和X市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

13. 试验和检验

 由承包人在投标报价中综合考虑，发包人不另外支付费用。

14.变更

所有工程变更、价款变更只有经发包人书面同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。

14.1 变更的范围和内容：

非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

14.2   变更权

工程设计变更、工程造价的变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

14.3  变更程序

14.3.1  变更的提出：

略通用条款15.3.1约定之外，当变更实施方案由承包人提出时，承包人在报送变更的同时必须提交变更对比预算书。

14.3.2变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：按略，发生设计变更后，承包人按通用条款规定的程序向发包人提出。

（2） 商定或确定变更价格的期限：按略。

14.3.3  变更指示

施工中发生工程变更，承包人应按照经发包人认可由监理人发出的略。

14.3.4  变更及签证的有效性

(1) 对承包人提出的洽商或技术核定单，应经监理人、跟踪审核单位、设计单位的项目负责人书面同意并盖章，报发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由跟踪审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报发包人和跟踪审核单位审批。

（2）洽商或技术核定略收方的，需由发包人、监理人、跟踪审核单位、承包略收方并签字确认。

（3）现场收方资料在整理后形成正式收方单、参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字，并附上音像资料。

（4）承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，发包人在收到承包人提交的正式报略审批。

14.4 变更的计价原则

a：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的综合单价。

b：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，仅对该子目主略调整（主材调整原则：发包时有的材料略；发包时没有的材料，按发包人核定确略，并不高于变更发生时《X市建设工程造价信息》的价格），其余不作任何调整，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价，是否为类似项目由发包人确定。

c：已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《工程量清单计价规范》（GB ## 3）、《X市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《X市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)编制（下称规范）、《X市建筑工程计价定额》(CQSZDE-2008)、《X市市政安装工程计价定额》（CQAZDE-008）、《X市建设工程费用定额》(CQFYDE-2008)、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008） 、2008年《X市市政工程计价定额》(CQSZDE-2008)及相配套的文件编制，并报业主审定。其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：发包时有的，取发包价；发包时没有的，按发包人核定确略，并不高于发包时当期《X市建设工程造价信息》，费率按发略（若发包时的费率高于定额规定的标准费率，则按定额的略）。

双方约定合同价款的其他调整因素：如有，略协商。

14.5  承包人的合理化建议

14.5.1  对承包人提出合理化建议的奖励方法：无

14.6  暂估价

14.5.1  发包人、略方式选择供应商或分包人时的权利与义务： 无。

14.5.略的暂估价工程最终价格的估价人：   发包人   

15．价格调整

15.1  物价波动引起的价格调整方法：     不调整     

16.  计量与支付

16.1  计量

16.1.1  计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量 ；总价子目按该项实施进度计量。

16.1.2 总价子目的计量

总价子目的计量方法： 总价子目按该项实施进度计量。

16.2  预付款

16.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：  不采用      

16.3  进度款：  不采用  

16.4  质量保证金

16.4.1  质量保证金的金额或比例：  工程结算价款的3%   

质量保证金的扣留方法：  发包人在工程结算价款中扣留     

16.4.2  如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必略分的赔偿责任。

16.5  竣工结算

16.5.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：

竣工报告批准后，承包人应在   天内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，并提交全套竣工结算资料扫描件电子档，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

18.  竣工验收

18.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：略。竣工图和工程竣工技术档案。

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人略验收合格的完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图  套（含相应的电子文档），略提供的上述资料略档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，略有费用由承包人承担。

18.2  验收

18.2.1 实际竣工日期：以验收合格日为准。

18.3  略

略：按略。

18.4  略 * 的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  验收合格一个月内撤离。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20.  保险

20.1  工程保险 

投保人：  按略。      

投保内容：   按略。   

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率和保险期限：按略。

20.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按略。

第三者责任险的保险金额：按略。

20.3  其他保险

按略，略办理。

20.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：以发包人和承包人共同名义投保的，当保险金不足以补偿损失时，由责任方负责补偿；若无责任方的，永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。发包人、承包人以各自名义投保的，保险金不足以补偿损失时，略负责补偿。（略通用条款）

21.  不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：除通用合同条款外，还包括战争动乱、50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。

21.2  不可抗略理

21.2.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按略。

22  违约

22．1  承包人违约

对承包人其他略理:

（1）承包人未按国家、行业和X市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)略施工，或偷工减料、弄虚作假的，监理人和发包人有略以 2000元/次违约金。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第5条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定略整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5略处理。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的；或略本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、X市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定略整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和发包人有略以 2000元/次违约金。

23.  争议的解决

23.1  争议的解决方式

争议的解决方式：略过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成由略进行仲裁。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：安全生产合同

 

安 全 生 产 合 同

 

为在玉龙镇2018年春节灯饰工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人X市X区玉龙镇人民政府与承包人       特此签订安全生产合同。

 

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，略工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”略安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承略安全生产检查，监督略理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，略工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

承办略防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；略门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，略有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

承包人应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。略3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。

承包人在编制施工组织设计时，应根据建设工程的性质、规模、特点略的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，略有略安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的略专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责略安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全略为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。

施工单位住地禁止留宿外人。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或略为。

5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳略门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，略安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。略如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容略为。

7、承包人应及时提略必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，略于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，略必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，略设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)略的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，略相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，略周围设置专门的公共安全防护设施。

11、承包人应略电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

(一)保持变配电设施和略于安全、可靠的可使用状态。

(二)确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《略关于特略政责任追究的规定》以及其它有关规定，及略门，并坚持“三不放过”的原则，略理相关责任人。

三、施工安全责任

承包人负责本单位承担的施略的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全略经济法律责任，处理安略产生的一切费用均由承包人承担。

如若发包人对略了赔偿，则发包人有权直接从承包人工程款中扣除用以抵偿发包人，若工程略分，发包人仍有权向承包人追偿。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方盖公章后生效，发包人授权    签署本工程质量保修书，全部保修期结束并结算完毕后失效。

 

 

 

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

 

 

法定代表人（或授权委托人）：         法定代表人（或授权委托人）：

 

附件：廉政责任书

 

廉 政 责 任 书

 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设承包人与发包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益略为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条    发包人和承包人双方的责任

（一）应严格遵守略准入、项目招标投标、工程建设、勘略活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）略建设工程合同文件，严格按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计等的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、略为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向略门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条    承包人的责任

承包人在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向发包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵略费、感谢费等。

（二）不准发包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能略公务的发包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向发包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同承包人项目有关的业务活动。

第三条    发包人的责任

应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，略工程建设的有关法律、方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向承包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为承包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为承包人、相关单位或个人组织有可能略公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条    违约责任

（一）承包人工作人员有违反本责任书第一、略为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、略理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）发包人工作人员有违反本责任书第一、略为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、略理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    第五条  本责任书为施工合同的附件。由发包人、承包人双方盖公章后生效，发包人授权         签署本工程质量保修书，全部保修期结束并结算完毕后失效。

(以下无正文)

 

 

 

发包人（公章）：                      承包人（公章）：

 

法定代表人（或授权委托人）：         法定代表人（或授权委托人）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标文件格式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          （项目名称）

          

 

投  标  文  件

 

资格审查资料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投   标  人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

       年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

（1）法人身份证明及授权委托书

（2）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

（3）拟委任管理人员简历表

（4）其他资料

 

一、法定代表人身份证明及授权委托书

 

   法定代表人身份证明

 

 

 

投标人名称： 

 

单位性质： 

 

地址： 

 

成立时间：   年    月          日

 

经营期限： 

 

姓名：   性别：   年龄：  职务： 

 

系   （投标人名称）的法定代表人。

 

特此证明。

 

 

 

 

 

投标人：  （盖单位章）

 

  年   月   日

 

注：此处附法定代表人身份证复印件

 

 

 

 

 

授权委托书

 

 

 

 

本人  （姓名）系  （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改  （项目名称）施工投标文件、略理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

 

 

投  标  人：                   （盖单位章） 

法定代表人：  （签字）

身份证号码：                 

委托代理人：  （签字）

身份证号码： 

 

 

 

 

      年   月  日

 

此处附被委托人身份证复印件

 

 

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书须准备两份在递交投标保证略出具。

 

 

 

 

 

 

二、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：提供复印件并加盖单位公章。

 

 

 

 

三、项目管理机构表

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险

 

（二）主要人员简历表

 

姓名		年龄		学历
执业资格				安全生产考核合格证书
职称		职务		拟在本合同任职
略	年毕业于       学校         专业
主要施工管理经历
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

 

 

四、其他资料

 

 

 

 

76